Договор подряда на демонтаж опорной стены

Происходит это по специально составленному акту демонтажных работ. Далее производится оплата в соответствии с заключенным договором. Подрядные отношения регулируются с правовой точки зрения гражданским кодексом. Оплата облагается налогом, как и любой доход, то есть 13% должны быть внесены в счет государства. Как правило, по договору гарантируется качественное выполнение работ в установленные сроки. Однако на деле иногда все получается совершенно не так. Любые споры и конфликтные ситуации должны разрешаться в ходе судебных разбирательств. В целом образец договора на демонтажные работы стандартен. Он представляет собой типовое соглашение подряда. Может заключаться как между юридическими, так и между физическими лицами. Что касается последнего варианта, то в данном случае лучше не рисковать и обратиться за демонтажными услугами в профильную компанию.

Договор на работы по демонтажу

Обязательным условием начала демонтажных работ считается заключение официального договора между заказчиком и подрядной организацией. Это естественно возмездный контракт. Заключается он, как правило, на совершение определенного вида работ по конкретному адресу. По договору подрядчик обязуется предоставить план демонтажных работ с описанием всех этапов и методов, а также смету, по которой будет производиться дальнейший расчет.

Вниманиеattention
Договор предполагает определенные сроки выполнения работ и предусматривает штрафные санкции или полное расторжение в случае нарушения прописанных условий. Обязательными пунктами в договоре должны быть указаны форс-мажоры. Они предполагают обстоятельства непреодолимой силы, которые делают невозможным проведение демонтажа.

Работа выполнена: что дальше? После завершения сноса заказчик осуществляет его прием.

400 bad request

Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору производится Заказчиком после:- выполнения всех работ по настоящему Договору, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ по Договору;- подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2;- представления справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3,в течение 10 (Десять) банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.3.3. Стоимость дополнительных работ, выполненных по указанию или с согласия Заказчика, определяется Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.3.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением к настоящему Договору, оплачивается Подрядчиком при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.4.1.

Виды зданий

Инфоinfo
Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор подряда на демонтажные работы. Договор на демонтажные работы предполагает выполнение подрядчиком снос, разборку, частичное или полное разрушение конструкций различных объектов и оборудования. Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на демонтажные работы Наш сервис позволяет избавить специалиста от рутинной работы: подробной вычитки после правок, исправления слетевших ссылок, поиска ошибок и противоречий, заполнения реквизитов.

К примеру на то, чтобы подготовить договор на демонтажные работы у вас уйдет не более двух минут. Также при создании договора, вы автоматически (моментально!) формируете пакет сопутствующих документов (приложения, акты, графики).

Договор на демонтажные работы

При этом демонтаж кирпичных стен производится одним из последних. 7. Если необходимость в аккуратности разбора отсутствует, есть и другая возможность выполнения заказа. В этом случае демонтаж заключается в разломе строения.

Важноimportant
Для этого используется мощная и большая специализированная техника. 8. Последний этап демонтажа заключается в разборе строительного мусора. Затем его вывозят с площадки. Виды демонтажа Разрушение старых зданий может производиться разными методами.

От того, на каком из них остановится заказчик, зависят в том числе и расценки на демонтажные работы. В каждом конкретном случае они индивидуальны. Выбор метода происходит и под влиянием других факторов. Это может быть сложность конструкции сносимого здания, его возраст и габариты, а также вид основания и строительные материалы, на базе которых было возведено данное строение.

                                          договор №     

Договора) на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.4.2 Срок выполнения работ 45 календарных дней с даты начала выполнения работ, согласно календарного плана выполнения работ (Приложение №3) 5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.5.1. Обязательства ПОДРЯДЧИКА:Для выполнения работ по настоящему Договору ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательство:5.1.1. Выполнить все работы по демонтажу в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать выполненные работы и сдать объект ЗАКАЗЧИКУ в установленный срок.5.1.2.
Обеспечить:- производство работ в полном соответствии с документацией, сроками производства работ установленными настоящим Договором и строительными нормами и правилами;- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.5.1.3.
В случае привлечения СУБПОДРЯДЧИКОВ к выполнению работ по настоящему договору, нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими обязательств по договору. Привлечение СУБПОДРЯДЧИКОВ к выполнению работ по настоящему договору производится только на основании письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.5.1.9. ЗАКАЗЧИК обеспечивает точку подключения электроэнергии в пределах Квт.
Подключение производится за счет ПОДРЯДЧИКА.5.1.10. После сдачи ПОДРЯДЧИКОМ исполнительной документации ЗАКАЗЧИК .5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 5.2. Обязательства ЗАКАЗЧИКА.Для реализации настоящего Договора ЗАКАЗЧИК принимает на себя обязательство:5.2.1. Передать ПОДРЯДЧИКУ в 3-х дневный срок с даты подписания настоящего Договора проектно-сметную документацию и Схему демонтажа .5.2.2.

Договор подряда на демонтаж опорной стены

Большое количество соседних близкорасположенных зданий практически не дают возможности провести демонтаж сооружения без ущерба другим строениям и без нарушения их безопасности. Поэтому в такого рода ситуациях используется поэтапный вид сноса. Другое его название – деликатный, что как нельзя лучше описывает суть метода. В данном случае под запретом находится использование крупногабаритной техники и грубые манипуляции. Времени подобная процедура займет немало. Однако это самый щадящий и безопасный способ демонтажа зданий. Правила безопасности Демонтаж зданий всегда предполагает большую ударную и шумовую нагрузку, поэтому прежде чем приступить к подобному виду работ, следует получить все необходимые разрешения, которые оформляются в письменном виде.

Договора.11.2. Неурегулированные разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области. 12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ.12.1. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть договор в случаях:- задержки ПОДРЯДЧИКОМ начала работ более, чем на 15 дней по причинам, независящим от Заказчика;- Систематического нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более, чем на 30 дней;- Несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ требований по качеству работ;- Аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих ПОДРЯДЧИКА права на производство работ.12.2.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возложенных на них обязательств по настоящему Договору.9.6. За задержку оплаты выполненных и принятых работ ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ неустойку за весь период просрочки, начиная с первого банковского дня, следующего за днем просрочки, в размере 0,05 % от стоимости выполненных неоплаченных работ, но не более 10% стоимости всех работ по Договору. Положение настоящего пункта не распространяются на авансовые платежи.9.7.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения строительно-монтажных работ по настоящему Договору по вине любой из Сторон, компенсируется виновной стороной. 10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.10.1.

Выполнение ПОДРЯДЧИКОМ работ, приведших к увеличению стоимости работ по Договору и не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.9.3. При задержке сдачи работ свыше 10 (десяти) дней по вине ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.9.4. За несоблюдение сроков устранения дефектов в работе, определенных Актом сдачи-приемки этапов Работ, ПОДРЯДЧИК, начиная со дня предъявления ЗАКАЗЧИКОМ претензий, уплачивает штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ по отдельному этапу работ за каждый день просрочки до даты фактического устранения дефектов.9.5.


Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *