Образцы договора подряда на благоустройство могилы

Выполнять все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные п.1.2 настоящего Договора, и сдать работу Заказчику в установленный срок. 2.1.2. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Исполнитель обязуется использовать только высококачественные и сертифицированные моющие и чистящие средства, обеспечить персонал униформой и технологическими картами. 2.1.3. Исполнитель отвечает за любой ущерб, нанесенный Заказчику во время производства работ, и обязуется возместить Заказчику любые убытки в случае нанесения ущерба Заказчику. 2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы. 2.1.5. Всего наименований , на сумму ( ) руб.

Договор на благоустройство места захоронения

Вниманиеattention
Дополнительные условия 8.1.Каждая Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые ни одна из Сторон не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные явления природы, военные действия, акты или действия государственных органов или любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

8.2.
Инфоinfo
Если одна из Сторон изменяет свой адрес, то она обязана информировать об этом другую Сторону до того, как новый адрес вступит в силу. 8.3. Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.4.

Договор на благоустройство места захоронения

Такими людьми руководит жадность. Повторимся, Вы сами вправе решать, где заказать работы по благоустройству, услуги по доставке, гравировку, или купить венок, памятник, корзину или цветы. Вот, приведем яркий пример: человек купил траурный венок и приехал с ним на кладбище.

Он свободно проходит с ним на территорию кладбища, и несет к своей могиле. Его никто не спрашивает, где он его купил, не просит показать документы и не задают вопросов «Какая фирма его сделала»? Чем этот венок, отличается от уборки надгробной плиты, поправки креста или окраски оградки.


Убраться на могилке можно самому, а если платить за эту услугу, то только им? Принести песок или привезти землю для выравнивания, или мешок цемента, подправить цоколь? Все только у них и через них? Разве они могут запретить Вам делать это самим? Венок их не интересует, потому что для них это мелко.

Образцы договора подряда на благоустройство могилы

  • Выравнивание памятника
  • Обработка памятника химическими составами по цене рублей, позволяющими восстановить первоначальный вид и обеспечить сохранность
  • Замена ограды
  • Ремонт ограды погонных метров
  • Возложение на захоронение букетов из , по цене рублей за штуку, в количестве штук
  • Установка декоративных ваз по цене рублей за штуку в количестве штук, под букеты из живых цветов
  • Установка лампад по цене рублей в количестве штук
  • Ремонт грунта по цене рублей за квадратный метр в количестве кв. метров
  • Ландшафтное планирование по цене рублей за кв. метр, в количестве кв. метров
  • Ландшафтные работы категории по цене рублей за квадратный метр, в количестве квадратных метров

Заказчик Исполнитель / / / / Приложение №2 К договору от « » 201_ г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. В случае не выполнения работ Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере % от суммы, указанной в п.4.1 настоящего договора за каждый день невыполнения работ. Требование об уплате штрафа должно быть направлено Заказчиком Исполнителю в письменной форме.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленных форс-мажорными обстоятельствами, препятствующими исполнению обязательств по настоящему Договору. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.


8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1.

Договор уход за могилой образец

Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Исполнитель обязуется использовать только высококачественные и сертифицированные моющие и чистящие средства, обеспечить персонал униформой и технологическими картами.
2.1.3.

Важноimportant
Исполнитель отвечает за любой ущерб, нанесенный Заказчику во время производства работ, и обязуется возместить Заказчику любые убытки в случае нанесения ущерба Заказчику. 2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

2.1.5. В случае обнаружения каких-либо недостатков при приемке работ исправить их в течение двенадцати часов с момента извещения Заказчиком Исполнителя. 2.2. Права Исполнителя: 2.2.1.

Договор подряда на уборку места захоронения

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом Сторонами. 9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИсполнительЮр.
адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: 11.

Forbidden

Внимание В случае необходимости проведения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору с перечнем работ и условиями оплаты.

  1. 2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Качественно и в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). 2.1.2. Обеспечить со своей стороны конфиденциальность взаимоотношений с Заказчиком.
2.1.3. В случае обнаружения недостатков результата работы после, либо в процессе использования результата работы, Исполнитель обязуется исправить не позднее 3 рабочих дней с момента предъявления требований все выявленные недостатки. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Обязанности Исполнителя: 2.1.1.

Типовой договор на изготовления надгробного памятника

Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы согласно п.1.2 настоящего договора по уборке места захоронения, указанного Заказчиком, расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость.
1.2.Виды выполняемых работ: . Сроки выполнения работ: . 1.3. С местом захоронением Исполнитель ознакомлен, суть выполняемых работ Исполнителю ясна. 2. Для этого углубления в земле засыпают твердыми материалами (кирпич, щебень, камень), а после установки ограды места вокруг опор можно зацементировать.
Заказчик гарантирует, что, передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушает прав третьих лиц.

  1. Сдача – приемка выполненных работ.

7.1. Исполнитель обязан известить Заказчика о завершении работ по настоящему Договору лично, либо по телефону. 7.2. Результат всех работ передается Заказчику лично на месте проведения работ (захоронении), либо по средствам коммуникации и связи (фото, видео, электронная почта) 7.3. В случае выявления Закачиком недостатков Исполнитель обязуеться устранить недостатки в течмм 3 рабочих дней. 7.4.

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантийный срок на выполненные работы – 1 (один) год.

  1. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров.

Образцы договора подряда на благоустройство могилы

В срок не более 2 рабочих дней с момента получения извещения Заказчик обязан приступить к приёмке работ. 6.3. Результат всех работ передаётся Заказчику вместе с Актом сдачи-приёмки работ, подписываемый Сторонами в течение 10 рабочих дней. 6.4. В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи-приёмки работ по истечении 10 рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же сроки Исполнитель считает результат всех работ принятым. 7. Решение споров 7.1.Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры, возникшие по настоящему Договору, в связи с ним или в результате его исполнения, путем переговоров. 7.2. При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте будет признана достаточными доказательствами.


Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *